Centrale nucléaire de Flamanville

Les réacteurs 1 et 2 de Flamanville sont des réacteurs à eau pressurisée (REP) du palier P4 de 1 300 mégawatts, comme ceux des centrales nucléaires de Paluel et Saint-Alban[4].

Les deux chaudières nucléaires ont été fournies par Framatome. Les deux îlots conventionnels (groupes turbo-alternateurs équipés de turbines à vapeur, l'essentiel de leurs auxiliaires mécaniques et électriques, le poste d'eau) ont été fournis par Alstom[5] - [6].

Chacun des réacteurs nucléaires 1 et 2 de Flamanville fournit une puissance thermique maximale de 3 817 MW. La puissance brute générée par chaque alternateur est de 1 382 MW. Après déduction des consommations internes, chaque unité fournit 1 330 MW sur le réseau électrique[1] - [2]. Le rendement global (puissance électrique nette sur puissance thermique) est de 1330 / 3817 = 34,8 %.

Le réacteur 3 de Flamanville est de type réacteur pressurisé européen (EPR), réacteur de troisième génération qui représente une évolution majeure du REP. Quand il sera en service, ce sera le réacteur nucléaire le plus puissant de France, produisant 1 650 MWe en sortie d'alternateur. Il est prévu pour fonctionner 60 ans au minimum[7]. Les puissances prévues étant de 1 630 MWe pour la puissance électrique nette fournie sur le réseau et de 4 300 MWth pour la puissance thermique du réacteur[8], le rendement net attendu pour ce réacteur est de 1630/4300=37,9 %.

Le raccordement de la centrale de Flamanville au réseau électrique de 400 kV s'effectue au poste électrique de Menuel, près de Bricquebec-en-Cotentin, où l’électricité est redistribuée prioritairement vers le poste de Tollevast, de Tourbe (Caen), de Domloup (Rennes) et d'Oudon (Laval).

En 2005, la centrale produit 18,9 TWh, correspondant à 4 % de la production française, record de production. Le 15 avril 1993 elle atteint une production nette cumulée de 100 TWh et les 200 TWh produits sont atteints en 2011.

Tous les 12 à 18 mois, les réacteurs sont arrêtés pour maintenance et rechargement partiel en combustible nucléaire. Les arrêts sont de trois types :

• arrêt pour simple rechargement du combustible ;
• visite partielle, consacrée au rechargement du combustible et à un important programme périodique de maintenance ;
• visite décennale qui inclut des contrôles approfondis et réglementaires des principaux composants que sont la cuve du réacteur, l'épreuve hydraulique (en) du circuit primaire et l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur.

Les réacteurs 1 et 2 sont conçus pour une durée d’exploitation d'au moins 40 ans. Pour atteindre ou dépasser cette durée de fonctionnement, une réévaluation et un réexamen de sûreté ont lieu lors des visites décennales, afin de prendre en compte l'évolution de la réglementation, les progrès technologiques et le retour d'expérience de l’ensemble des installations nucléaires dans le monde. Les modifications nécessaires sont effectuées pour respecter le niveau de sûreté requis et obtenir de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l’autorisation de redémarrer[14]. Les dernières visites décennales datent de 2018 (Fla 1) et 2019 (Fla 2)[15] - [16].

Fin 2012, 731 salariés EDF et 331 salariés prestataires travaillent en permanence à la centrale. En période d’arrêt pour maintenance, entre 500 et 1 500 personnes viennent renforcer les équipes déjà sur place pour intervenir sur les installations.

Par un arrêté interministériel de 2004[17], EDF a l’obligation de surveiller et protéger environnement autour de ses installations.

Divers moyens de mesures sont répartis autour de la centrale de Flamanville. Des échantillons sont également prélevés par les techniciens Environnement et analysés par le laboratoire de mesures de la centrale. Depuis 2009, le laboratoire EDF de la centrale de Flamanville est accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC), norme qualité ISO/CEI 17025, ce qui lui permet d’effectuer lui-même les mesures Bêta Aérosol (mesure de la radioactivité des particules en suspension dans l'air ambiant à proximité de la centrale).

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure en permanence la surveillance réglementaire radiologique de l'environnement. Des organismes indépendants, comme l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), réalisent des contrôles hydrobiologiques de la Manche, tandis que l’IRSN effectue des études radio-écologiques de la chaîne alimentaire en milieux terrestre et marin. Ces contrôles n'ont relevé aucune modification significative de l'écosystème depuis le début de l’exploitation de la centrale. Plus de 12 000 mesures et contrôles sont réalisés chaque année.

Depuis 2003, la centrale est certifiée ISO 14001, norme relative au management environnemental.

En 2012, les rejets émis par l’exploitation de la centrale sont toujours restés inférieurs aux limites autorisées et plus de 81 % des déchets radioactifs ont été recyclés ou valorisés.

Les associations France Nature Environnement, France Nature Environnement Normandie, Stop EPR Ni à Penly ni ailleurs, et le Crilan déposent une plainte le 21 août 2019 auprès du tribunal de Cherbourg pour « 36 infractions à la réglementation nucléaire et environnementale »[18] - [19]. À la suite de déficiences constatées, le site est placé sous « surveillance renforcée » par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 11 septembre 2019. Au vu des améliorations, cette surveillance renforcée est levée le 4 juillet 2022[20].

Suivant les recommandations de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) après l'accident nucléaire de Fukushima, un Diesel d'ultime secours est installé pour assurer le refroidissement des réacteurs, en cas de défaillance des autres alimentations électriques. À trois reprises, ce groupe électrogène prend feu, les 25 février et 6 avril 2021 et le 14 juin 2022. Il s'agit d'une vulnérabilité du modèle choisi (acheté à Westinghouse), connue depuis 2008 et portée à la connaissance du public par le Réseau Sortir du nucléaire[21].

Le 23 octobre 2012 : un incident — classé au niveau 1 sur l'échelle internationale des événements nucléaires — s'est produit à la centrale de Flamanville. Pendant près de six heures, une fuite radioactive est survenue sur le circuit primaire du réacteur n^o 1, alors à l'arrêt pour maintenance[22] - [23]. L’eau qui s’est écoulée par la fuite (environ 22 m³) est restée en permanence confinée dans le bâtiment réacteur puis récupérée et traitée par les dispositifs habituels de traitement des effluents. Elle ne présentait pas de contamination significative. L’incident, déclaré à l'ASN, n'a pas eu de conséquence sur les salariés, les populations, et sur l'environnement.

Le 23 juin 2013, un dégagement de vapeur d'eau sur un générateur de vapeur qui alimente la turbine à vapeur de l'unité de production n^o 2, située dans la partie non nucléaire des installations, a causé un fort sifflement pendant environ un quart d'heure et un important panache de vapeur d'eau visible au-dessus du site. Les riverains ont entendu des bruits qu'ils ont jugés comparables à des passages d'avion à réaction, puis un sifflement qui a duré un quart d'heure[24]. Le 24 juin, EDF a identifié comme cause de ce dégagement de vapeur un défaut de la régulation automatique de la pression, qui a entraîné l'ouverture d'une soupape de sécurité permettant d'évacuer le surplus de vapeur vers l'atmosphère à l'extérieur de la salle des machines. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement.

Le 9 février 2017, vers 9 h 45, une détonation et un départ de feu au niveau d'un ventilateur situé sous l'alternateur se sont produits dans la zone non nucléaire (salle des machines) du réacteur n^o 1, provoquant un incendie durant deux heures. Cet incident a fait cinq blessés légers à cause des fumées de l'incendie. EDF a entrepris la mise à l’arrêt du réacteur n^o 1 le jour même[25] - [26] puis a prévu de remettre en service ce réacteur le 19 février, avant de finalement décider de le « déconnecter du réseau jusqu'au 31 mars » à cause d'un problème « sur le système d'évacuation d'énergie situé sous l’alternateur »[27].

En France, EDF anticipe un éventuel renouvellement des centrales à l'horizon 2020, en remplacement des tranches REP qui arriveront en fin de vie. Afin de bénéficier d’un retour d'expérience de conception et d’exploitation pour la construction de réacteurs à partir de 2020, EDF décide (avec l'accord des autorités gouvernementales) de construire la (seconde) tête de série de l’EPR sur le site de la centrale de Flamanville pour une mise en service initialement prévue en 2012[30], mais repoussée à plusieurs reprises, notamment en raison d'« anomalies de fabrications » sur une cuve comme annoncé par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en avril 2015[31]. En août 2019, elle est prévue pour la fin 2022[32]. La site de la centrale est dimensionné pour permettre la construction de quatre tranches (deux sont en activité depuis 1986 et 1987), il y a donc la possibilité de construire un nouveau réacteur avec des travaux de terrassement réduits. La localisation en bord de mer est plus favorable qu'en bord de cours d'eau du point de vue de la thermodynamique (source froide plus importante et minimisation de l'impact d’une canicule). Certains opposants à l'EPR, comme Greenpeace, affirment en 2014 qu'il existe une surcapacité en France et que la construction de l'EPR de Flamanville n'est pas nécessaire[33].

Un premier débat a lieu en 2002/2003 sous l’égide de Nicole Fontaine, alors ministre à l’industrie. EDF fournit un dossier de maître d’ouvrage en 2004 en vue d'un débat public. La loi d’orientation sur l’énergie du 13 juillet 2005 fournit le cadre législatif pour le projet EPR. Ce projet est soumis au débat public au niveau national[34] entre octobre 2005 et février 2006.

Le 15 avril 2006, des dizaines de milliers de manifestants[35] se rassemblent à l’appel du collectif Stop EPR à Cherbourg, près de Flamanville, pour s’opposer au projet. L’association Greenpeace France a lancé une campagne intitulée « EDF, demain j’arrête », qui vise à s’opposer au projet EPR en faisant pression sur EDF[36].

L'enquête publique, préalable à l’avis du préfet, est menée du 15 juin au 30 juillet 2006 (la tenue en période estivale de l’enquête publique est mise en cause par les opposants au projet).

Le samedi 17 mars 2007, des manifestations réunissent dans cinq villes de France entre 20 000 personnes selon la police et 62 000 personnes selon les organisateurs du collectif Stop EPR.

Le 11 avril 2007, après avis du préfet et de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), EDF est autorisé, par décret, à créer l'installation nucléaire de base pour le réacteur EPR Flamanville 3[37]. Ce décret prévoit un délai de dix ans – soit jusqu'au 11 avril 2017 – pour réaliser le premier chargement en combustible nucléaire du réacteur[38]. Des associations et partis politiques protestent contre la publication de ce décret avant l’élection présidentielle française de 2007.

Le 17 avril 2007, Areva-NP qui redeviendra Framatome en 2018[39], signe le contrat de fourniture du réacteur EPR[40] - [41] et entame le chantier. Le 26 avril, Greenpeace mène une action de blocage du chantier, puis l'interrompt le lendemain sous la menace de sanctions financières[42].

En 2008, le démarrage du réacteur est prévu pour 2012[30], mais sa construction est plusieurs fois retardée. En décembre 2022 le démarrage de l'EPR de Flamanville est attendu pour 2024[13].

Début septembre 2015, alors que la mise en service du réacteur EPR de Flamanville est reportée en 2018, le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy s’apprête à demander une prolongation de l’arrêté de création du réacteur qui prévoyait un chargement en combustible avant le 11 avril 2017[43]. L'association anti-nucléaire « Observatoire du nucléaire » de Stéphane Lhomme déclare « ce subterfuge sera attaqué en justice », estimant que l'enquête publique et le débat national sont caducs et devraient être refaits[44].

• Chantier de construction
• 
  Le chantier vu de Siouville-Hague en 2008
• 
  Le chantier de nuit en 2008.
• 
  Le chantier en 2010 (vue sur les trois tranches).
• 
  Le chantier en 2010 (zoom sur la tranche 3 en construction).

L’EPR est une construction inédite en France, plusieurs étapes ont jalonné sa progression.

Le 3 janvier 2007, un tir de mine projette des débris sur les installations de la tranche n^o 2. « Un accident heureusement sans conséquence »[45].

La construction de la partie nucléaire de la tranche n^o 3 débute en pratique le 3 décembre 2007 avec la coulée du premier béton de l'îlot nucléaire. 10 000 t sont nécessaires afin de réaliser un cylindre de plus de 55 m de diamètre, sur 1,75 m de hauteur[46].

Deux rapports de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sont publiés les 6 novembre et 28 avril 2008, qui établissent que « des fissures » sont apparues « à la coulée d'un bloc de béton composant la plate-forme (le radier) de l'îlot nucléaire de l'EPR ». C'est pourquoi, en mai 2008 l'ASN ordonne la suspension des travaux de bétonnage pendant un mois. Cette décision — une première dans l'histoire des centrales nucléaires en France — contraint EDF à arrêter les travaux[47]. Une lettre d'injonction de Thomas Oudré, chef de division à l'ASN, exige qu'EDF mette au point des procédures de contrôle satisfaisantes avant toute reprise des travaux[48]. L'ASN autorise finalement, le 20 juin 2008, la reprise des activités de coulage du béton suspendues le 21 mai[49].

Le 20 octobre 2008, les six tuyauteries du système de sauvegarde sont installées dans le bâtiment réacteur. Les tuyauteries RIS-EVU mesurent 80 cm de diamètre sur environ 16 m de long ; elles participent notamment au refroidissement du réacteur et de l’enceinte. La pose de ces « composants particulièrement sensibles pour la sûreté » a été effectuée par Bouygues et Areva. Sur cette opération, les inspecteurs de l'ASN « ont conclu à l’existence de mesures adaptées, qui répondent aux exigences fixées par l’arrêté qualité »[50].

Le 7 mai 2009, le pôle nucléaire du groupe CTI creuse les sept piscines de stockage de combustible nucléaire de la centrale, dont trois dans le bâtiment combustible et quatre dans le bâtiment réacteur. Au sujet de ces travaux, Jean-Mathieu Rambach, ingénieur en génie civil à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, précise que « les parois en béton de la piscine du réacteur seront recouvertes d’une peau métallique, qui constituera le cuvelage et donc assurera l’étanchéité »[51].

Le 8 décembre 2010 débute le montage du groupe turbo-alternateur sur le site. Cette partie stratégique de la tranche « assure la production d’électricité »[52] grâce à « sa ligne d'arbre de 70 m de long ».

Le 23 mai 2011, la salle de commande de l'EPR est installée au sein de la tranche. Après la création d'une réplique de la salle en novembre 2010, où les deux opérateurs et le chef d'exploitation ont été formés à la conduite informatisée des installations, le poste de pilotage et de contrôle du fonctionnement est construit à proximité du réacteur[53].

À la fin de l'année 2012, 93,5 % du génie civil et 41,2 % des montages électro-mécaniques sont achevés. L'année 2013 est marquée par plusieurs étapes cruciales de la construction de la centrale, en particulier pour les éléments électriques[54].

En mars 2013, la mise sous tension des transformateurs de soutirage est effectuée, permettant à l'EPR de bénéficier d'une alimentation électrique entièrement indépendante de celle de la centrale de Flamanville. Pour préparer ce raccordement, les équipes d'EDF et d'Ineo ont tiré, fin janvier, trois câbles de 600 m, sur la plateforme électrique. Début février, des essais d’aspersion sont réalisés pour vérifier la protection incendie des transformateurs[55].

Au début du mois d’avril, les premières armoires de contrôle commande sont installées dans la partie nucléaire des installations. La pose et le raccordement de ces armoires sont confiés à l'entreprise Snef. Avec cette étape, le site entre dans sa configuration définitive d’alimentation électrique.

Le 16 juillet 2013, l’installation du dôme du bâtiment réacteur est effectuée par la grue « Big Benny » de la société belge Sarens (en). À l'époque, cette grue (modèle SCG-120) fait partie des trois plus grandes au monde et mesure 200 m de hauteur. Elle soulève ainsi sur 44 m la structure pesant près de 300 t avec une précision de pose de cinq millimètres[56] - [57].

Fin janvier 2014, la cuve du réacteur nucléaire EPR, d’un poids de 425 t pour 11 m de hauteur et 5,5 m de diamètre, est posée avec succès dans le puits de cuve situé au centre du bâtiment réacteur[58]. Le directeur du chantier, Antoine Ménager, annonce les premiers essais pour 2015[59].

EDF annonce, le 18 novembre 2014, un nouveau report de la mise en service à 2017 : la durée de construction prévue atteint désormais dix ans. L'électricien attribue ce retard à des difficultés rencontrées par Areva pour livrer certains équipements, comme le couvercle et les structures internes de la cuve, ainsi qu’à la mise en place de la réglementation des équipements sous pression nucléaires (ESPN) pour laquelle Flamanville 3 est tête de série, en particulier sur un lot de montage réalisé par Areva et ses entreprises sous-traitantes[60].

Le 7 avril 2015, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) annonce qu'Areva l'a informée d'une anomalie de la composition de l’acier dans certaines zones du couvercle et du fond de la cuve du réacteur de l’EPR de Flamanville[61] - [62]. Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, demande au fabricant de donner sans délai les suites qui s’imposent au rapport de l'ASN[63]. Dans un rapport technique publié le 8 avril 2015, l'ASN précise que « Les essais réalisés à ce stade mettent en lumière un défaut de maîtrise de la qualité des fabrications, ayant un impact sur les caractéristiques mécaniques des matériaux[64] ». Le président de l'ASN explique qu'« en dépit des difficultés matérielles à remplacer cette cuve, c'est une option réalisable, parce qu'elle n'a pas encore été irradiée, le réacteur n'étant pas en marche[65] ». Pour l'agence Wise-Paris : « Toute solution de réparation [...] conduirait presque certainement à devoir évacuer le corps de la cuve »[66]. Areva propose la mise en œuvre jusque fin 2016 d'un programme d’essais pour justifier le caractère suffisant des propriétés mécaniques du matériau de ces composants[62]. Selon l'organisation écologiste Greenpeace, cette anomalie pourrait condamner le réacteur EPR de Flamanville[67].

Le 3 septembre 2015, EDF annonce que la construction de cet EPR devrait coûter 10,5 milliards d'euros, soit 7 milliards d'euros de plus que l'estimation initiale. La fin des travaux est fixée au 4^e trimestre 2018[68].

En mai 2016, le journal Les Échos révèle un système de possibles « falsifications » des dossiers de fabrication des composants nucléaires destinés aux centrales nucléaires[69].

Le 28 juin 2017, au vu du programme d'essais conduit par Areva, l’ASN autorise EDF à exploiter la cuve : « sur la base des analyses techniques réalisées, [...] les caractéristiques mécaniques du fond et du couvercle de la cuve sont suffisantes au regard des sollicitations auxquelles ces pièces sont soumises, y compris en cas d’accident »[70], mais il faudra changer le couvercle de la cuve d’ici la fin 2024[71]. Le rapport de l'ASN ne reprend pas les « falsifications » évoquées par le journal Les Échos. EDF prend acte de la position de l'ASN indiquant que la cuve du réacteur de Flamanville 3 est apte au service et de prévoir le remplacement du couvercle d'ici 2024. En parallèle, les équipes d'EDF sont mobilisées pour développer une méthode de suivi en service permettant de démontrer que le couvercle conserve ses qualités dans la durée et échangent régulièrement avec l'ASN sur ce sujet[72].

Le 31 octobre 2017, l'Observatoire du nucléaire est débouté de sa demande d'expertise en référé par le tribunal de grande instance de Paris, qui juge que le danger imminent allégué par l'association n'est pas prouvé et qui condamne celle-ci à payer 3 000 euros de dommages et intérêts à Areva, à l'ASN et à EDF[73].

Le 16 mars 2017, EDF annonce avoir commencé la phase des essais d'ensemble du réacteur[74].

Le 18 décembre 2017, EDF débute les essais à froid du réacteur ; il s'agit de tester la résistance et l'étanchéité de l'installation[75].

Le 8 janvier 2018, EDF annonce avoir achevé les essais à froid avec succès et préparer la phase « essais à chaud » (essais réalisés dans des conditions de température et de pression similaires aux conditions d'exploitation)[76], ainsi que l'épreuve de l'enceinte du bâtiment réacteur[77].

Le 17 février 2020, EDF annonce avoir terminé les essais à chaud avec succès[78].

En juillet 2018, un nouveau retard d'un an est annoncé du fait des « écarts de qualité » constatés sur 33 soudures du circuit secondaire principal. Le coût de construction prévisionnel est relevé de 400 millions d'euros, à 10,9 milliards d'euros. Le chargement du combustible est alors prévu au quatrième trimestre 2019, le raccordement au réseau électrique au premier trimestre 2020 et le fonctionnement à pleine puissance au deuxième semestre 2020[79] - [80].

En juin 2019 l’ASN ordonne la réparation des huit soudures situées au milieu de la double enceinte de béton qui protège le bâtiment réacteur, donc très difficiles à atteindre. Selon l'ASN, la rupture de ces soudures « ne peut plus être considérée comme hautement improbable » ; cette décision repousse le démarrage de la centrale à la fin de l'année 2022 au plus tôt. Le président de l'ASN, Bernard Doroszczuk, a écarté l'idée d'une réglementation française qui serait trop tatillonne : le niveau d'exigence est « comparable » à celui « retenu et atteint » pour les autres réacteurs EPR de la centrale nucléaire de Taishan (Chine) et de celle d'Olkiluoto (Finlande). « Nous ne sommes donc pas face à une exigence française qui serait d'un niveau supérieur au niveau d'exigence fixé, pour ces soudures, sur les EPR construits à l'étranger[81] - [82]. »

En octobre 2019, le conseil d'administration d'EDF valide un scénario de réparation par des robots télécommandés. L'ASN doit valider ce projet d'ici à l'automne 2020. Dans le cas où ce scénario ne serait pas approuvé, EDF prépare une « solution de repli » qui contraindrait à démonter puis extraire les tuyauteries, sans avoir à toucher à l'enceinte de béton. Cela entraînerait un surcoût supplémentaire de 400 millions d'euros et un nouveau retard d'une année[83].

Dans son scénario 2017-2050, l'association négaWatt n'envisage pas le démarrage de Flamanville III, qui selon elle « présente de graves problèmes de sûreté et dont le coût ne cesse d’augmenter »[84].

En juin 2021, EDF propose à l'ASN de renforcer les raccordements défectueux identifiés sur le circuit de refroidissement de l'EPR de Flamanville, en plaçant un cerclage métallique autour de ces raccordements dans le circuit primaire du réacteur. Ce « collier » viendra se positionner sur les trois soudures non conformes. C'est la seule solution qui permettrait à EDF de tenir le calendrier qu'il s'est fixé et de démarrer son EPR fin 2022. Selon le directeur général adjoint de l'ASN, Julien Collet, « l'ASN n'a pas d'objection de principe à cette stratégie de traitement qui présente des intérêts en matière de sûreté en évitant des interventions complexes sur le réacteur », mais c'est un procédé sans précédent qui nécessite des investigations complémentaires avant validation. L'ASN demande aussi à EDF d'effectuer sur son réacteur avant sa mise en service des modifications issues du retour d'expérience des premières années de fonctionnement des EPR en Chine et de l'achèvement de la fabrication de l'EPR en Finlande[85].

Le 8 octobre 2020, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) autorise l'arrivée de combustible nucléaire sur le site du réacteur EPR de Flamanville[86]. Au 30 juillet 2021, tout le combustible est livré et entreposé dans la piscine de stockage de combustible nucléaire, son chargement dans le réacteur est prévu pour la fin 2022[87].

Le 29 décembre 2020, plusieurs ONG qui s’opposent à la mise en service de ce réacteur sont déboutées par le Conseil d’État « aux motifs qu'aucun des moyens soulevés, en l'état de l'instruction, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire »[88].

Le 30 août 2021, la ministre de la Transition écologique autorise EDF à exploiter l'EPR de Flamanville[89].

Les autorisations délivrées par l'ASN pour charger le combustible nucléaire et mettre le réacteur en service sont prévues pour fin 2022[90] - [91].

En novembre 2021, EDF annonce que le premier mégawatt sera produit en 2023[92].

En janvier 2022, EDF annonce que le chargement du combustible est décalé de fin 2022 au second trimestre 2023 et que l'entrée en service n'est pas prévue avant fin 2023[93]. Ce nouveau décalage est principalement lié aux activités de reprise des soudures sur le circuit secondaire du réacteur, qui devraient être terminées en août 2022 au lieu d'avril. Au total, 110 soudures sont à refaire ; 70 d'entre elles sont en cours, dont 12 sont déjà terminées avec la qualité requise[94].

En décembre 2022, EDF annonce le chargement du combustible pour le premier trimestre 2024[95].

Évolution au fil du temps du coût estimé du réacteur Flamanville 3.

Le réacteur est dimensionné avec une puissance thermique de 4 300 MWth, pour une puissance électrique délivrée sur le réseau de 1 630 MWe[8].

En mai 2005, Enel et EDF signent une lettre d’intention pour qu’Enel participe à hauteur de 12,5 % au projet « Flamanville 3 ». L’administrateur délégué de Enel, Fulvio Conti (en), déclare alors que, par sa participation à l’EPR, l'électricien retrouvera les capacités nucléaires perdues après le référendum de 1987 en Italie[96].

Son coût, initialement estimé à 3,4 milliards d’euros, est successivement réévalué par EDF à 4 milliards en décembre 2008, puis à 5 milliards d'euros en juillet 2010[97], puis à 6 milliards d'euros en juillet 2011, à 8,5 milliards d'euros en décembre 2012[98] - [99], à 10,5 milliards d'euros en septembre 2015[100], à 10,9 milliards d'euros en juillet 2018[101], à 11 milliards d'euros en octobre 2018[102], à 12,4 milliards d'euros en octobre 2019[83], à 13,2 milliards en décembre 2022[95]. En juillet 2020 la Cour des comptes évalue le coût à 19,1 milliards d'euros[103]

Le 13 juin 2011, 25 millions d’Italiens (94 % des votants) rejettent la relance du nucléaire, voulue par Silvio Berlusconi. Ce vote souverain, qui marque un adieu, sans doute définitif, à l'atome dans la péninsule italienne, contribue également au retrait d'Enel du projet EPR[104].

En décembre 2012, à la suite de la première de ces annonces, Enel annonce son retrait du projet[105].

La facture de l'EPR finlandais, construit à la centrale nucléaire d'Olkiluoto, de même puissance, et qui en est à une phase plus avancée des travaux, s’élevait initialement à 3 milliards €[106], puis a été réévaluée en 2011 à 6,6 milliards €[107] - [108]. En décembre 2012, le PDG d’Areva, Luc Oursel affirme que la facture d’Olkiluoto 3 devrait être du même ordre que celle de l’EPR de Flamanville[109]. À titre de comparaison, le coût de construction par kilowatt-heure de l'EPR de Flamanville serait le double de celui des réacteurs construits en Chine, mais inférieur de 20 % à celui du réacteur AP1000 en construction aux États-Unis[110].

Le coût du mégawatt-heure produit (entre 100 et 120 €) serait le double de celui des dernières installations solaires[111]. Cependant, le prix du solaire ne prend pas en compte le surcoût lié au stockage et déstockage, qui peut représenter à lui seul entre 40 et 200 €/MWh d’énergie renouvelable produite[112]. Le coût du mégawatt-heure de l'EPR de Flamanville devrait également être largement supérieur au prix de vente retenu pour l'EPR d'Hinkley point : 104 €/MWh[113].

Le coût de construction des réacteurs à eau pressurisée précédemment mis en service en France est estimé à 2 milliards € par réacteur[114].

Le 28 octobre 2019, le ministère de l'Économie et des Finances publie le rapport commandé par EDF à Jean-Martin Folz (ancien PDG de PSA) sur le chantier de l'EPR de Flamanville[115]. Celui-ci détaille les dysfonctionnements qui ont pénalisé le projet depuis son lancement en 2006. Il ne critique pas la technologie de l'EPR elle-même : la mise en service des réacteurs de Taishan, en Chine, apporte « la preuve de la pertinence du concept et du design de l'EPR, qu'il faut certainement éviter de remettre substantiellement en cause ». EDF a « grossièrement sous-estimé » les défis d'une technologie nouvelle ; la taille et la complexité de l'EPR ont entraîné « un sensible surcroît de complexité pour l'ingénierie et la construction ». L'auteur constate une « confusion entre les rôles majeurs dans la gestion d'un projet, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre ». Pour ce projet, EDF « semble avoir ignoré certaines des bonnes pratiques en vigueur dans d'autres secteurs » : pas de gestion prévisionnelle des coûts, pas de maquette numérique du projet, pas de planning partagé avec les sous-traitants ; de plus, la réglementation du nucléaire en France a évolué pendant le chantier. Le rapport est particulièrement critique sur la façon dont EDF a géré ses relations avec ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que sur les relations difficiles entre EDF et Areva. Enfin, il constate une « perte de compétences généralisée » de la filière nucléaire française, aucun réacteur n'ayant été construit depuis celui de Civaux 2, seize ans avant Flamanville[116]. Le ministère de l'économie et des finances espère que la filière se ressaisisse afin d'atteindre les meilleurs standards. L'ancien patron de PSA ajoute qu'il s'agit d'un échec pour EDF[117]. Le rapport étudie aussi le déroulement du chantier des deux EPR de Taishan en Chine : ces réacteurs ont été construits en 110 et 113 mois, soit un dépassement de cinq ans du délai initialement annoncé, pour un coût d’environ 95 milliards de yuans (12,2 milliards d'euros), soit 60 % de plus que le budget prévu ; ces chantiers démarrés quatre ans après celui d'Olkiluoto et deux ans après celui de Flamanville ont bénéficié du retour d'expérience de ces deux têtes de série. « La construction simultanée de deux tranches sur le même site a été un véritable atout » et, surtout, « la construction de centrales nucléaires se poursuit régulièrement en Chine depuis une vingtaine d’années, si bien que le réservoir de compétences disponibles, et en particulier de soudeurs qualifiés, a non seulement été maintenu au fil des années mais il a été en réalité continûment développé ». En juillet 2020, la Cour des comptes estime que le coût final complet devrait atteindre 19,1 milliards €[94].

En janvier 2022, EDF annonce une nouvelle révision en hausse du coût du projet, passant de 12,4 à 12,7 milliards €, précisant qu'il s'agit d'euros de 2015 et ne prenant pas en compte les intérêts intercalaires. En décembre 2022, six mois supplémentaires de travaux sont annoncés, qui augmentent le coût total du projet à 13,2 milliards €[118].

Le 11 janvier 2011, le journal France-Soir révèle que sur le chantier un salarié de Bouygues Travaux Publics sur trois vient des « pays de l’Est » et se fait le relais du syndicat CGT qui dénonce leurs mauvaises conditions de travail, en particulier pour les horaires (10 à 15 heures par jour)[119]. Le code du travail prévoit, en son article R 8111-11, que les missions d'inspection du travail sont exercées par des ingénieurs et techniciens de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sous l'autorité du ministre chargé du travail.

À la suite du rapport fourni par l’ASN faisant état de situations salariales abusives, des centaines de travailleurs européens, parmi lesquels plusieurs dizaines « semblent » avoir été rapatriées d’urgence en Pologne[120]. D'autre part, une délégation du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen, accompagnée par des représentants des syndicats européens, s'est rendue, le 1^er juillet 2011, sur le chantier de l’EPR à Flamanville pour évaluer les conditions de travail et de logement des ouvriers. La délégation est emmenée par la présidente de la Commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen, Pervenche Berès (France), l’eurodéputée de la circonscription, Estelle Grelier (France) et la députée membre de la commission emploi, Jutta Steinruck (Allemagne)[121].

Après la visite du chantier et une table ronde avec des représentants d’EDF, maître d’ouvrage et d’œuvre, et des syndicats sur le site, Pervenche Berès, tout en dénonçant « un exemple d’esclavage moderne[122] », prévoit d’« exiger, dans le cadre des marchés publics, des mesures pour clarifier les responsabilités sociales dans la chaîne des sous-traitants du maître d’ouvrage »[120].

Après le scandale Atlanco touchant l'emploi d'ouvriers polonais sans couverture sociale, EDF signe en 2012 avec la CGT, la CFDT, la CFE, la CFTC, et FO, un engagement en faveur du dialogue social pour une meilleure information des ouvriers et un renforcement des instances de concertation dont le Comité de suivi créé en 2008[123]. Cet accord est par la suite cité en exemple par les syndicats[124]

Les sociétés Bouygues Travaux Publics, Atlanco (agence d’intérim chypriote), Elco (entreprise de construction roumaine) et Welbond comparaissent du 21 au 23 octobre 2014 en correctionnelle à Cherbourg, dans une affaire de travail dissimulé concernant 460 travailleurs polonais et roumains, 163 ouvriers de la société Atlanco et 297 de la société Elco[125]. L'entreprise Bouygues Travaux Publics est condamnée une première fois en juillet 2015, puis en appel en 2017, la condamnant à payer une amende de 29 950 euros. Le montant ne doit rien au hasard car, comme le précise le président de la cour d’appel de Caen, une amende de 30 000 euros aurait interdit l’accès de l'entreprise aux marchés publics pendant plusieurs années. Le pourvoi en cassation est rejeté le 12 janvier 2021[126].

À la fin de l’année 2013, on dénombrait 2 850 travailleurs sur le chantier, pour 57 % d’emploi local (Basse-Normandie) et 19 % de salariés d’origines étrangères[127]. Pour obtenir cette répartition, et faire appel au maximum à la main d’œuvre de proximité, les industriels ont notamment été aidés par la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin. La chambre consulaire a en effet publié un guide à destination des entrepreneurs de la région dans le but d’obtenir une « meilleure anticipation et une bonne coordination des acteurs de notre territoire[128] ».

De plus, la Direction générale de la compétitivité, de l'innovation et des services (DGCIS) rappelle que dans le volet « condition de recours aux entreprises prestataires » des évaluations complémentaires de sûreté, « la filière a mis au point, avec les représentants des salariés, un cahier des charges social applicable aux prestations de services et de travaux réalisées sur une Installation Nucléaire de Base en France »[129]. Par ailleurs le site de Flamanville s’est vu attribuer le « label grand chantier » par le Premier ministre en 2008. Au total, un budget de 110 millions d’euros a pu être déployé notamment dans le cadre de l’engagement de développement des emplois et des compétences (EDEC) qui consacre la formation et la reconversion des salariés comme deux priorités. Concrètement cela s’est traduit par 540 000 heures de formation dispensées, dont 55 000 en 2013.

D’après le site du ministère des Armées, « la sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident »[130].

Dans une vidéo en images de synthèse projetée par Areva en février 2014, on constate que les installations sont désormais prévues pour résister « aux catastrophes naturelles, humaines et industrielles les plus extrêmes »[131].

En 2018, l'ASN aurait, selon Le Canard enchaîné, « mis plus d'un an à s'alarmer officiellement des graves soucis de soudure rencontrés par EDF sur le chantier du réacteur de l'EPR de Flamanville », en dépit de sa connaissance du problème[132].

Selon le site du ministère du Développement durable, « la sûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu’au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets »[133].

Comme l’explique l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, « l’EPR (European Pressurized Reactor) est un réacteur « évolutionnaire », il ne présente pas de grande rupture technologique par rapport aux installations en exploitation. [...] Néanmoins, ce réacteur de troisième génération offre des améliorations des systèmes de sûreté[134]. » Parmi les améliorations apportées sur ce plan, on peut citer les quatre voies pour les circuits d’eau, le récupérateur de corium permettant de refroidir le cœur fondu en cas d’accident de fusion du coeur, ou la réduction de la quantité de stellite afin d’améliorer la radioprotection des travailleurs.

Cependant, dans un rapport du 24 juin 2011, l'ASN relève « treize constats » d'infraction dans le chantier EPR, dont du matériel et des équipements de secours de mauvaise qualité[135]. Ces équipements sont les « filtres de la piscine de réserve d'alimentation en eau borée en cas de situation accidentelle, sur des limitateurs de débit du système d'alimentation des générateurs de vapeur et sur des accumulateurs du système d'injection de sécurité en cas de perte du système de refroidissement[136]. » La validation des matériels par l'ASN est légalement indispensable à la poursuite du chantier et au lancement de la centrale.

Pour autant, les rapports de l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection (IGSNR) de 2012 et 2013, montrent que de nombreuses améliorations ont été apportées depuis lors. Ainsi, si Jean Tandonnet (IGSNR) explique que les pistes évoquées dans le rapport Letalon n’ont pas encore été totalement réalisées, la priorité accordée à la recherche sur le conditionnement chimique des équipements devrait permettre d’atteindre les meilleurs standards de sûreté internationaux[137].

Dans son dernier rapport en date de janvier 2014, l’IGSNR soulignait notamment le rôle clef qu’avait pu jouer le Pôle de conseil et compétence (PCC) pour adapter les emplois aux évolutions des équipements et des méthodes d’exploitation. Il mentionne également l’intérêt du projet COLIMO qui « vise à définir, dans la perspective du Grand carénage, de nouvelles pratiques de consignation et de lignage plus simples et plus efficaces » et « à recentrer la consignation sur les objectifs de sécurité, en faisant évoluer le référentiel et les outils »[137].

Les normes de sûreté de l’EPR sont à l’origine du différentiel de coûts avec ces principaux concurrents de troisième génération. En effet, dès sa conception la volonté de prévenir contre les menaces extérieures avait prévalu. Entre autres, la coque de béton « constitue une protection très efficace contre les agressions externes, notamment en cas de chute d'avions militaires ou commerciaux »[138]. Toutefois, le directeur exécutif d’EDF, Hervé Machenaud, exposait devant l’Assemblée nationale[139] la possibilité d’optimiser la conception de l’EPR dont « la redondance de barrières de protection excessivement coûteuses sans rapport avec les faibles gains de sûreté obtenus » pouvait freiner ses exportations.

Des protections qui peuvent se révéler rassurantes, notamment lorsque les sites nucléaires font l’objet d’intrusion par des « militants pacifistes » comme ce fut récemment le cas avec les opérations de Greenpeace. Malgré la volonté du gouvernement d’empêcher ces manifestations à risques, l’avocat Jean-Pierre Mignard rappelle que l’octroi du statut militaire pour les 58 réacteurs n’est pas à l’ordre du jour ; car comme le précise le directeur de la production nucléaire d’EDF, Philippe Sasseigne, il faut parvenir à « un durcissement de la loi qui ne change pas les conditions de travail pour les salariés d'EDF et les sous-traitants »[140].

Ce réacteur est l'objet de tractations politiques importantes. Il devient l'un des symboles de l'énergie nucléaire française[141].

Lors de l'élection présidentielle de 2007, le lancement du chantier fait l'objet[142]d'un débat entre les candidats Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy[143].

En 2012, les deux principaux candidats à la présidentielle, François Hollande et Nicolas Sarkozy se déclarent favorables à la poursuite de sa construction[144] ; en revanche, les candidats Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon y sont opposés[145].

• IRSN, Analyse par l’IRSN de l’architecture et des plateformes du contrôle-commande de l’EPR de Flamanville 3, 16 avril 2012 (présentation en ligne, lire en ligne [PDF]), (Avis de l'ASN [PDF], Prise de position de l'ASN sur l’architecture et les plateformes du contrôle-commande [PDF]).

• Liste des réacteurs nucléaires en France
• Réacteur pressurisé européen (EPR)
• Liste de réacteurs nucléaires en construction

• Site officiel
• Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

  • Store norske leksikon
• Notices d'autorité :

  • VIAF
  • WorldCat
• « La centrale nucléaire de Flamanville 1-2 », sur EDF, 19 mai 2021 (consulté le 22 janvier 2022)
• « La centrale nucléaire de Flamanville 3 (EPR) », sur EDF, 17 décembre 2021 (consulté le 22 janvier 2022)
• Jean-Martin Folz, La construction de l’EPR de Flamanville (rapport), 28 octobre 2019 (lire en ligne [PDF]), sur economie.gouv.fr
• Tribune des eurodéputés socialistes sur les conditions de travail à la centrale nucléaire de Flamanville
• La centrale de Flamanville, ASN
• Commission du débat public sur l'EPR
• Décret n^o 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, Flamanville (Manche)